8 (800) 444-07-54

Документы

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

Дата размещения на Сайте«1» августа 2021 г.

ООО «ПРОЕКТ 10», именуемое в дальнейшем «Поставщик», предлагает неопределенному кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – «Покупатель»), заключить настоящий договор поставки (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  1. Сервис – информационная система, включающая программно-аппаратный комплекс, состоящий из сайта, размещенного на доменном имени https://admin.reka.market/ (далее – «Сайт»), программ для ЭВМ, баз данных, дискового пространства и оборудования.

  2. Личный кабинет – защищенная часть Сервиса, создаваемая при Регистрации Пользователя, позволяющая взаимодействовать с другими Пользователями, отслеживать информацию о Заказах и платежах.

  3. Регистрация – совершение Пользователем последовательности действий, указанных в разделе 3 Пользовательского соглашения.

  4. Информация о Товаре – информация о Товаре, включающая наименование Товара, размер, цвет, артикул и иные характеристики, сведения о производителе, сроке годности, изображение Товара.

  5. Товар ненадлежащего качества – изделия, детали изделий, которые не соответствуют условиям Договора, требованиям ГОСТ, принятых для соответствующего вида Товаров, иным установленным стандартам, а также не могут быть использованы по прямому назначению или могут быть использованы лишь после их переработки или исправления.

  6. Партия Товара – объем Товара отгруженный в адрес Покупателя на основании Заказа покупателя.

  7. Пользователь – лицо, прошедшее процедуру Регистрации в Сервисе в соответствии с условиями Пользовательского соглашения.

  8. Пользовательское соглашение – лицензионный договор, позволяющий использовать Сервис, размещенный по адресу https://admin.reka.market/docs/user_agreement.

  9. Заказ – запрос Покупателя на приобретение и доставку Товаров, оформленный в соответствии с правилами п. 4.2 Пользовательского соглашения.

  10. УПД - Универсальный передаточный документ.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в количестве, по цене, номенклатуре в соответствии со счетом на оплату Товара (далее – «Счет»).

    2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям или другой нормативно-технической документации, указанной в Заказе, и должно подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.

    3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных формальностей и процедур, и что Поставщик вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

    4. Заказ Покупателя оформляется с использованием функционала Сервиса путем выбора Покупателем Товара (ов).

    5. Поставщик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору.

    6. В Заказе указывается:

      1. Наименование, количество поставляемого Товара;

      2. Цену за единицу Товара, общую стоимость Товара;

      3. Характеристики Товара, необходимые для осуществления его доставки;

      4. Срок поставки Товара;

      5. Вариант получения Товара (доставка / самовывоз);

      6. Иные сведения о поставке Товара.

    7. Акцептом Договора со стороны Покупателя является совершение конклюдентных действий по оплате Товара. Акцептуя Договор, Покупатель заверяет о следующих обстоятельствах:

      • описание Товара понятно и предоставлено в полном виде;

      • Покупатель ознакомлен с текстом Договора и имеет полномочия на его акцепт.

  1. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    1. Цена за единицу Товара включает в себя тару и упаковку Товара, если Поставщик не указал иное.

      Стоимость доставки Товара, транспортные и иные расходы Поставщика (Грузоотправителя), связанные с доставкой (отгрузкой) Товара оплачиваются Покупателем дополнительно, если иное не согласовано в Заказе.

    2. Цена Товара определяется путем указания данных в Счете.

    3. Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в Счете.

    4. Порядок оплаты:

    5. Покупатель производит 100% предварительную оплату на расчетный счет Поставщика на основании счета, если иное не предусмотрено в Заказе, Договоре или счете. Перечисление Покупателем суммы оплаты, предусмотренной настоящим пунктом, не является предоставлением Поставщику коммерческого кредита. На сумму оплаты проценты, предусмотренные статьей 809 ГК РФ, не начисляются.

    6. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    7. Штрафы, установленные настоящим Договором, оплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления соответствующего счета на оплату.

  1. ПОСТАВКА ТОВАРА

    1. Поставщик поставляет Товар в сроки, предварительно согласованные Сторонами в Заказе. По согласованию Сторон допускается досрочная поставка Товара.

    2. Прием каждой партии товара оформляется УПД и счетом-фактурой (если этого требует законодательство) с указанием ее общей стоимости. Документы оформляются и акцептуются Сторонами посредством Сервиса с учетом Соглашения об аналоге собственноручной подписи, акцептованном Сторонам в Сервисе.

      1. Факт передачи Товара Поставщиком Покупателю подтверждается товарной накладной или УПД, подписанными Сторонами.

    3. При получении транспортной железнодорожной накладной в порядке, предусмотренном Правилами выдачи грузов на железнодорожном транспорте (утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 № 29), либо два экземпляра транспортной накладной и предоставить их перевозчику в соответствии с п. 68 Правил перевозки грузов автомобильным транспортом (утв. Постановлением Правительства РФ № 272 от 15.04.2011), Покупатель обязан обязан принять продукцию от перевозчика и подписать указанный документ.

    4. Поставка Товара по Договору может осуществляться:

      1. железнодорожным транспортом;

      2. автотранспортом третьего лица (перевозчика), привлекаемого Поставщиком;

      3. путем самовывоза (выборка продукции) Покупателем автотранспортом;

      4. комбинированным видом транспорта (железнодорожный и автомобильный) до пункта назначения.

    5. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам и техническим условиям или дополнительным характеристикам, согласованным в Заказе.

    6. При передаче Товара грузоотправитель проверяет целостность упаковки Товара.

    7. В случае поставки Товара (единицы Товара) с нарушением п. 3.5, Покупатель вправе отказаться от приемки указанного Товара как несоответствующего требованиям Договора.

    8. Поставщик осуществляет передачу Товара представителю Покупателя, на основании Доверенности, выданной Покупателем.

    9. Поставщик вправе досрочно поставить Товар только лишь при наличии предварительного письменного согласия Покупателя.

    10. Тара и упаковочные материалы являются безвозвратными.

    11. Поставщик гарантирует, что Товар, передаваемый Поставщиком в собственность Покупателю, не находится под арестом, в залоге, не обременен правами и обязательствами третьих лиц.

    12. Датой поставки по Договору считается:

      1. при поставке продукции железнодорожным транспортом и при оформлении документа «Квитанция о приеме груза» на бумажном носителе – дата передачи Продукции грузоотправителем первому грузоперевозчику согласно штемпеля станции отправления на железнодорожной квитанции.

      2. при поставке продукции железнодорожным транспортом и при оформлении электронного документа «Квитанция о приеме груза», подписанного квалифицированной электронной подписью «ЭТРАН» ОАО «РЖД» - дата в реквизите «Дата и время приема груза к перевозке (местное)» (в копии электронного документа «Штемпель станции отправления»).

      3. при доставке продукции Поставщиком автотранспортом третьего лица (перевозчика) – дата передачи продукции первому перевозчику, что подтверждается подписью водителя (иного уполномоченного лица) перевозчика в УПД.

      4. при самовывозе (выборке) продукции Покупателем со склада Изготовителя или Поставщика – дата получения продукции представителем Покупателя у Изготовителя согласно УПД.

      5. при поставке продукции комбинированным видом транспорта (железнодорожный и автомобильный) – дата передачи продукции первому перевозчику. Факт передачи продукции перевозчику подтверждается: при поставке железнодорожным транспортом – датой календарного штемпеля перевозчика в квитанции о приеме груза к перевозке, при поставке автомобильным транспортом – подписью водителя (иного уполномоченного лица) перевозчика в УПД.

    13. Право собственности и риск случайной гибели и/или случайного повреждения продукции переходят к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности передать продукцию.

    14. В зависимости от способа поставки:

      1. Поставщик обязуется уведомить Покупателя о точной дате и времени доставки Товара на склад Покупателя.

      2. При осуществлении самовывоза Покупатель обязуется уведомить Поставщика посредством направления уведомления с использованием Сервиса о точной дате и времени выборки Товара со склада Поставщика не позднее 1 (одного) рабочего дня до планируемой даты осуществления самовывоза, согласованной при оформлении Заказа.

    15. Поставщик обязуется передать вместе с Товаром следующие оригиналы документов:

      1. Заполненный гарантийный талон (если применимо)

      2. Счет-фактуру (при применении Поставщиком общей системы налогообложения)

    16. Стороны установили, что в случае нарушения Поставщиком требований к оформлению счетов-фактур, гарантийному талону или иным документам, Покупатель вправе вернуть Поставщику такие документы для переоформления. Поставщик обязан передать Покупателю переоформленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний от Покупателя.

    17. Поставщик берет на себя обязательство по включению Товара в информационные системы прослеживаемости товаров, если предоставление таких документов требуется по законодательству РФ.

    18. Продукция, поставленная Покупателю сверх количества, засчитывается в счет поставки и оплачивается Покупателем, если Покупатель (грузополучатель) не заявит об отказе в получении продукции в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения.

    19. Допустимое отклонение веса продукции от согласованного в Заказе допускается в пределах +/- 10 %, если иное допустимое отклонение не указано в Заказе. В указанных пределах Товар считается поставленным в надлежащем количестве. Оплате подлежит количество Товара, указанное в товаросопроводительных документах Поставщика. Количество Товара, отгруженное сверх согласованного сторонами, Покупатель оплачивает не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Товара Покупателем.

    20. В случае, если сумма оплаты превышает стоимость фактически поставленного Товара, разница в стоимости засчитывается как оплата в счет поставки (в том числе, по другим договорам с Покупателем), срок оплаты по которой наступил. Покупателю направляется соответствующее уведомление Поставщика. В случае отсутствия неоплаченных задолженностей Покупателя и получения письменного требования Покупателя о возврате указанная разница возвращается ему в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты получения требования.

  1. ПРИЕМКА ТОВАРА

    1. Приемка Товара по количеству, ассортименту (визуальный осмотр) происходит в момент фактической отгрузки, при этом подписывается товарная накладная.

    2. По качеству и комплектности Покупатель проводит окончательную приемку на своем складе в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения полной партии Товара. По окончании указанной процедуры Покупателем составляется и подписывается Акт, который направляется посредством Сервиса.

      1. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара признаков несоответствия настоящему Договору и (или) Заказу Покупатель уведомляет об этом Поставщика посредством направления уведомления через Сервис об установлении расхождений по качеству, количеству, ассортименту и комплектности. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения уведомления. Если Поставщик подтверждает несоответствие качества Товара, Стороны составляют и подписывают Акт об установлении расхождений по качеству, количеству, ассортименту и комплектности. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить Акт об установлении расхождений по качеству, количеству, ассортименту и комплектности. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую независимую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.

    3. Поставщик обязан в разумный срок с момента получения Акта, указанного в п.4.2.1., выполнить требования Покупателя, предусмотренные ст.ст. 518, 519 Гражданского кодекса РФ.

      В случаях, когда Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора поставки, Поставщик обязан вывезти в согласованные Сторонами сроки указанный Товар со склада Покупателя за свой счет.

    4. Поставщик обязуется вывезти за свой счет непринятый Товар в согласованные сроки, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора поставки. По истечении указанного срока Покупатель имеет право требовать, а Поставщик обязуется оплатить Покупателю услуги по хранению Товара на складе Покупателя до даты фактического вывоза Товара.

      Оплата услуг по хранению Товара, согласно данному пункту, может быть удержана Покупателем в одностороннем порядке из суммы, причитающейся Поставщику.

  1. КАЧЕСТВО ТОВАРА

    1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям или другой нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара, указанных в сведениях в Заказе, и подтверждается паспортом изделия, выданным изготовителем (производителем) и/или сертификатом соответствия (качества).

    2. Существенными недостатками Товара Стороны признают:

      1. неустранимые недостатки;

      2. недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени;

      3. недостатки, которые выявляются неоднократно;

      4. недостатки, которые выявляются вновь после их устранения;

      5. остаточный срок годности Товара, установленный товаропроизводителем равен менее 85 % от действительного;

      6. просрочка гарантийного срока установленного товаропроизводителем.

    3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется выплатить Покупателю штраф, в размере и в порядке, установленном п. 6.2. настоящего Договора.

    4. Все расходы по гарантийному обслуживанию в течение гарантийного срока возлагаются на поставщика или завод-изготовитель, предоставляющие гарантийное обслуживание.

    5. Товар, проданный как продукция пониженного качества, или согласованная Поставщиком и Покупателем как таковая, продается в своем реальном количестве и состоянии без всяческих гарантий. Поставщик не несет ответственности за точность информации в спецификации по данной поставке, за качество или состояние данной продукции, ни перед Покупателем, ни перед третьей стороной.

    6. Так как Покупатель лучше всего знает назначение Товара, для которого он приобретает, а также предъявляемые требования к этому товару, Поставщик не может брать на себя ответственность за пригодность заказанного Покупателем товара для предусмотренного Покупателем назначения. Тем самым исключается любая гарантия Поставщика товарной пригодности для определенных целей или использования, подразумеваемая каким-либо законодательным актом или традициями торговли.

    7. Погрузка Товара Покупателем при осуществлении самовывоза производится только в открытую машину. При ручной погрузке в крытую машину претензии по качеству не принимаются.

    8. При заказе металлочерепицы без защитной пленки и поддона ответственность за повреждение продукции при разгрузке, погрузке, и транспортировке берет на себя Покупатель.

    9. Поставщик не отвечает за иные, кроме указанных в Договоре, компенсации в отношении Покупателя. Поставщик не отвечает за причиненные Покупателю производственные убытки, за недополученную прибыль или иной косвенный ущерб.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    1. В случае нарушения сроков поставки Товара, с Поставщика взыскивается штрафная неустойка в размере 0,1 % от стоимости партии Товара за каждый день просрочки.

    2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан возместить Покупателю ущерб, штрафы (пени), которые Покупатель обязан возместить третьим лицам на основании решения суда и (или) акта независимой экспертизы в связи с некачественным Товаром Поставщика. Сумма возмещения не может превышать стоимости поставленного некачественного Товара.

    3. В случае нарушения сроков оплаты Товара с Покупателя взыскивается штрафная неустойка 0,1 % от суммы Товара за каждый день просрочки.

    4. В случае, когда Поставщик, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный в Заказе срок либо Товар содержит существенные недостатки, Покупатель вправе требовать возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

    5. В случае, если Покупатель возвращает Товар в связи с выявленным нарушением условий о цвете, размере или иной Информации о Товаре, Поставщик обязуется принять указанный Товар и вернуть Покупателю уплаченные за него денежные средства.

  1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    1. При возникновении споров при заключении Договора и его выполнении, по вопросу внесения в Договор изменений и дополнений Стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров.

    2. В случае если соглашение сторон не будет достигнуто путем переговоров, споры по настоящему договору передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок для рассмотрения претензий: 5 (пять) рабочих дней с момента получения.

    3. Стороны договорились, что все документы (в т.ч. настоящий Договор) с факсимильным воспроизведением подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи), а также скан-копии, направленные посредством функционала Сервиса или по электронной почте, указанной Пользователем при Регистрации, имеют силу такую же, как и документы с собственноручной подписью (п.2 ст. 160 ГК РФ), порождают у Сторон права и обязанности и могут быть использованы в качестве доказательств в суде.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Покупателем и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

    2. Покупатель не вправе без предварительного письменного согласия поставщика передать свои обязательства по настоящему Договору третьему лицу.

    3. Поставщик имеет право изменить Договор и все приложения к нему в одностороннем порядке. Изменения вступают в силу на следующий календарный день с момента размещения на Сайте новой редакции Договора. Вносимые в изменения не отменяют условий Договора, ранее акцептованных Покупателем.

    4. Покупатель обязуется самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией Договора каждый раз перед началом использования Сервиса.

    5. Сторона обязана в 5-дневный срок информировать другую Сторону об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Договоре. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

    6. Поставщик вправе отозвать оферту на основании статьи 435 ГК РФ. Договор считается прекращенным с момента отзыва публичной оферты. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации в Личном кабинете.

  1. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА

    ООО «Проект 10»
    Юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, город Иннополис, Университетская улица, дом 7, офис 703
    ОГРН 1191690026384
    ИНН 1615014514
    КПП 161501001

    Банковские реквизиты
    БИК 049205603
    Наименование банка
    ПАО Сбербанк
    к/c 30101810600000000603
    р/с 40702810262000017692